涂料施工协议

外墙涂料施工安全协议的范本 合同编号：________ 签订地点：_________ 签订日期：_________ 发包方（简称甲方）                      承包方（简称乙方）：       根据《中华*共和国建筑法》及其他有关法律规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议： 一、工程名称：xx中心小学 二、施工地点：xx乡*所在地          三、工程内容：刮外墙腻子、打水刷、封闭底漆一遍、五至八年调色外墙漆两遍。——————————————— 四、承包方式：外墙涂料带料施工。——————————— 五、工期要求：———      天竣工。   从                  年            月            日开始至               年            月            日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。 六、甲、乙双方责任： 1、甲方责任： ①现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水、电，塔吊配合乙方施工。 ②甲乙双方交叉施工时   ，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。 ③及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。 2、乙方责任： ①文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。 ②严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。 ③墙体表面因原始遗留原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。 ④乙方雇工的一切安全问题由乙方负责，出现任何问题及雇工保险等事宜均与甲方无关。       七、工程验收： 1、达到*普通施工标准。 2、本工程经甲方验收合格后视为交付。 八、合同价款与计算方式： 1、合同总价款 面积计算方法： 2、工程价款支付方式： ①工人及原料进入施工现场后，付工程款总造价的            ％给乙方。 ②                                                                                                                                                                            九、其他约定： 在合同约定期内，出现质量问题由乙方负责解决 十、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。 甲方单位            （盖章）：                                 乙方单位            （盖章）： 法定代表人      （盖章）：                                 法定代表人      （盖章）： 或授权代理人（盖章）：                                 或授权代理人（盖章）： 电话：                                                                        电话： 签订日期：            年            月            日

外墙涂料施工安全协议的范本： 甲方：   *： 乙方：   *： 　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据*有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 　　第一条   工程概况 　　1、工程地址： 　　2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约   平方米 　　3、工程开工日期： 　　4、工程竣工日期： 　　5、工程承包方式：包工 　　6、工程总天数：   天，雨天顺延。 　　第二条   工程价款 　　工程价款按照每平方米   元包工计算(大写)   (   元，以实际测量面积计算)。增*程，增加造价;减少工程，减少造价。 　　第三条   质量要求 　　1、工程验收标准：根据业主要求 　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 　　3、凡由甲方采购的材料，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 　　4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。 　　第四条   付款方式 　　合同签订后，甲方在乙方开工   天内付工程款   (   )，施工完成后再付款   (   )，经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：   年   月   日前结算清楚工程的余款。 　　第五条   工程工期 　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。 　　第六条   工程验收 　　双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。 　　第七条   其他事项 　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。 　　1、乙方在承包过程中应严格执行*安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。 　　2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。 　　3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿)。 　　第八条   违约责任 　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 　　第九条   争议解决 　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向*法院提起诉讼。 　　第十条   本合同自双方盖章或签字后生效。 　　第十一条   本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。 　　甲方(盖章)：   乙方(盖章)： 　　电话：   电话： 　　签约日期：   年   月   日

防水施工协议范本                  施工单位：_______公司　　（以下简称甲方） 　　承包单位：_______有限公司（以下简称乙方） 　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司____________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。            一   、总则 　　1．工程名称：__________________ 　　2．工程地点：上__________________ 　　3．工程内容：根据公司____________工程施工联系单和设计变更通知单要求，__________________防水工程采用__________________防水涂膜（_________厚），_________防水工程采用__________________防水涂膜（找平层上作基层处理）。            二、承包方式 　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。            三、工程造价 　　________________防水每平米_______元；___________________________防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。            四、质量标准 　　乙方应确保公司__________________防水工程达到优良标准，严格参照_________省防水工程新规范标准_________和_________市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不*、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。            五、双方责任 　      1.   甲方责任： 　　（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 　　（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 　　（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。 　　（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。 　　2．乙方责任： 　　（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。 　　（2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。 　　（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。 　　（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。            六、付款方式 　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。            七、其它　　 　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。    甲方：（签章）____________ 代表：____________________ 乙方：（签章）____________ 代表：____________________

建筑安装工程拆迁房屋合同   订立合同双方：   　　建设单位，____________，以下简称甲方；   　　拆迁户（单位），_______市（县）______区（镇）_____街（路）____号房主（代表人）_______，以下简称乙方．   根据   __________   建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房．为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行．   一，乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间，共______平方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数...

你可以适当的根据自己的实际情况更改下就可以了建筑安装工程拆迁房屋合同    订立合同双方： 　　建设单位，____________，以下简称甲方； 　　拆迁户（单位），_______市（县）______区（镇）_____街（路）____号房主（代表人）_______，以下简称乙方． 根据   __________ 建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房．为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行．   一，乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间，共______平方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）．甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）______平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）．   二，乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元．   三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助： １，乙方自行找房周转，每人每月补助______元； ２，由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助____元； ３，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租．简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助______元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用．   四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______间，______层______号，配有______等设备． 五，乙方家庭的全部成员（１８岁以上者）_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他*上签字．甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人______领取．甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任．   六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的______％向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付______元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付______元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务．   乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金   ______元，甲方并可向有管辖权的*法院起诉．乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况．   七，　其它：____________________________________________________． 本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同．合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定．补充规定与本合同具有同等效力．合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的*法院裁决．   本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，交____市（县）房地产管理局，建设银行，建委，计委____等单位各留存一份．   　　建设单位（甲方）：_____________________________________（公章） 　　地址：__________________________________________ 　　代表人：__________________________________________________ 　　电话：________________________________________ 　　银行帐户：_________________________________________________ 　　拆迁户（乙方）代表人：_____________________________（盖章） 　　家庭１８岁以上成员：______________________________（盖章或签名） 　　地址：____________________________________ 　　（乙方如系单位，则应有单位公章，地址，代表人，电话，银行帐户） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九______年______月______日订

    1.业主需要仔细对比审核前后装修公司提供的报价预算以及装修合同，应该将报价预算里面的施工工艺内容作重点分析，把握字眼，表述应清晰,例如：a.材料的品牌、规格、型号；b.工艺先后顺序和*（刷涂多少遍、做多高等）；c.成品保护工作（二手房翻新时还需要强调哪些需要再次使用的物件并做怎样的成品保护措施）；d.现场文明生产工作等；  2.准备在合同上签字前还应重点从质量维护与保修、工期制约、违约赔偿、人员安全责任、不定项和后续增减项五个方面去分析，并作详细备注,例如：a.施工前后出现质量问题的处理方式和准确时间；b.工期延误的赔偿制约方法；c.中途任何一方未经另一方许可而违反装修合同内容的赔偿方法；d.人员安全责任的划分；e.后续增减项应该在施工前讨论清楚，增减项目的工艺和收费（单价、数量和总价），经双方都同意并以书面的形式签字后方可施工生效，对于不定项（例如水电改造的实做实量等）不仅需要在施工前讨论清楚不定项目的工艺和收费单价，还需要在现场放样并预测出数量和总价，并备注总价上下浮动的百分比，经双方都同意并以书面的形式签字后方可施工生效。 3.对于装修公司承诺的内容一定要留好盖有装修公司公章的书面证据。                                                      希望能对您有所帮助，谢谢。。。

甲方： 乙方： 为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程结构：路面3层，地下室1层，底柱，均为全框架； 2、建筑面积：3548平方米，最后按建筑实际面积为准，楼顶有飞边，现浇混凝土水池一个及石棉瓦隔热层（临街面3层）、1层浇2.8m柱子。 第二条：承包方式 1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备； 2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方*币260元（大写：贰佰陆拾元整），每一层按房屋占地面积算，两面挑出部分不算（按水平面积计算）； 3、工棚、化粪池、隔热层不计工价，飞边按每平方米200元算； 4、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装修； 5、基础甲方用挖机开挖、乙方修整，甲方负责回填。 6、甲方负责门窗（包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆）的安装。 7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。 8、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。 第三条：工程工期 1、甲方规定动工时间为20      年      月         日至         月中旬，乙方不得提前和推后。 2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。 第四条：工程质量 1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合*施工规范。 2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，甲方请设计人员何鑫参与监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员验收合格后乙方方能进行下一环节施工。 3、基础大脚①⑦照13做半脚，基础上砌石墙。 4、钢筋工程：要求采用电渣压力焊（柱子钢筋）。 5、抹灰，刮白和瓷砖工程：各层室内，楼梯地面贴地板砖地角线，卫生间，厨房瓷砖贴到顶，饭厅瓷砖，大门通道，楼梯通道，贴1.5m，走道围栏贴1.2m，余室内为仿瓷涂料。 6、地面工程：院子的围墙，门面前5米打成水泥地板（工程款另付）。 7、外观工程：整幢楼，临街面及院内为瓷砖到顶，不在临街面的为水泥抹墙到顶。 8、门窗工程：乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。 9、楼梯，楼顶工程：楼顶遮雨板外伸40cm，上贴瓷砖并安装防雷设施，楼梯顶部整体浇灌一个2.5×1.6×1.4米水池，楼顶50公分高石棉瓦隔垫层，三楼顶浇2.8m柱子。 10、水电工程：水、电按设计安装，并包括卫生洁具安装。一层门面每格安一个电表、标间安一个电表，二、三层共用一个电表，排水管接到街面下水道内。 11、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。 第五条：施工费结算方式 1、合同签定后，甲方购买材料，乙方积极组织施工人员进行施工，基础工程完工后，甲方付给乙方工程款            元； 第一层主体工程完工（第一层楼顶结束）后方付乙方                  元； 第二层主体工程完工（第二层楼顶结束）后甲方付乙方               元； 第三层主体工程完工（第三层楼顶结束）后甲方付乙方                  元； 第四层主体工程完工（第四层楼顶结束）后甲方付乙方                  元； 一至二层内墙楼刷漆粉结束付                  元； 三至四层内墙刷漆粉结束付                        元； 一至二层地板贴结束                     元； 三至四层地板砖贴结束                        元； 其余工资包括付属工资交工结算一次付清。 工程装饰完工并交付甲方使用后，双方结算，由甲方一次性付清工程余款（质量保证金2000元除外）。 乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。 2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。 第六条：安全生产及其它 1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。 注释：第一层按房屋实际面积计算，挑出部分不算面积，卫生间顶用塑料板吊顶，卫生间置换气扇。二、三层丁字拐走廊延伸到尽头，在尽头加卫生间，四楼在求隔房间卫生间安装修（一个套房），四楼顶石楼瓦隔热层不收费，二层洗衣间、储藏室改为卧室。 在合同期内，乙方不得故意长期停工或多*钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。 施工期内，工程质量除委托何鑫监督施工质量外。请*担任工地质量监理。

以下是私人施工协议模板，希望能帮到你 甲方：   乙方：   甲方将位于   台子上的拟建房屋   幢承包给   乙方施工修建。本着双方平等自愿的原则，公平、公正，就有   关事项协议如下，望双方共同遵守执行。   一、承包方式：采用包工包料的方法。   二、甲方的责任：   1、负责三通一平水电费用。2、采购运输合格建筑材料到   工地现场。3、看守保管乙方运入工地的架料、建筑机具。4、   现浇楼板当天负责伙食供应。5、及时足额付工程进度款。   三、乙方的责任：   1、负责整个工程所有的泥工工艺，直至交付合格工程。   2、工程内容：从地圈梁以上施工直至屋面工程。   3、装饰工程要求：①外墙面四周贴瓷砖，包括琉璃瓦；②   内装饰：楼梯间贴墙裙   1.00m   高，踏步、休息平台贴砖。内墙   除贴砖外全部清光。厨房、卫生间、地面、墙面满贴瓷砖；③   楼地面全部贴地板砖、地脚线（二层、三层各减少一间不贴）   ，   另外底层砌梯坎。   4、安全施工防护措施：   乙方必须加强安全防护措施有效，严禁出现一切工伤事故，   如出现意外一切责任由乙方负责，甲方不承担任何经济补偿。   四、控制质量要求：   1、乙方必须按甲方提供的图纸进行施工，如有变更必须经   甲方同意。   2、乙方必须按照有关现行施工规范、规程施工，如出现工程   质量事故所造成的经济损失一概由乙方负责。如乙方施工中途毁   约甲方不予结算并给予一定数额违约金罚款最低   5000.00   元。   五、工程量计算方法：   按   2004   定额规定计算建筑面积。   六、工程款支付方法、时间、结算：   原则上按形象进度付款，每层浇筑楼板后支付   内装饰   元，外装饰   元，   元，余款待工程完工   经有关人员验收合格后一月内付清。   七、   工期：   开工日期   年   月   日至   年   月   日竣工。   八、其他：本协议未尽事宜，甲、乙双方共同协商。   九、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日   起生效。直至工程完工，自然失效。   甲方（签章）   ：   乙方（签章）   ：   联系电话：   联系电话：   二0一0年   月   日   

写明权责关系，费用，售后等涉及到利益和今后可能发生纠纷的关系界定!以上的内容仅供参考，希望能够帮到您。

地面辐射供暖工程设计与安装协议书 　　甲方_________ 　　乙方_________ 　　甲方决定将______________工程的地方辐射供暖工程的设计与安装委托给乙方，为明确甲乙双方的权利责任与义务，依据（中华*共和国合同法）经甲乙双方协商，制定以下条款，甲乙双方共同遵守。 　　一， 工程范围与内容 　　1， 地面辐射供暖工程的材料供应及施工。 　　2， 安装分水器，支管安装从分水器至支管阀门接口（包括分水器应连带的支管供回水阀门及过滤器）铺设地板地暖的保温层，安装地板供暖的加热及保护管道，按规程设置膨胀分割缝，一次水压试验及供暖调试等（不包含混凝土工程和主管道） 　　二， 工程量及单位造价：按施工工程的实际建筑面积结算不含地下室约_____平方米，每平方米______元。 　　三， 设计，施工技术要求及主要材料要求： 　　1， 地暖按中华*共和国建设部公告JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》执行 　　2， 地暖保温层厚度，容重作法按*建筑标准设计执行 　　3， 供暖支管道采用__________规格的_____管材，压力等级为____。并具备应有的检测报告等文件 　　4， 聚*板保温层按要求铺设，容重大于等于_____公斤/立方米，厚度为___厘米 　　5， 分水器采用____________材质的_______分水器 　　付款方式：协议签订后，由乙方负责工程设计，由甲方先付给乙方工程材料款，为总造价的50%      进入工地施工再付乙方全部工程款的30%，试压结束后结清剩余全部款项即总造价的20%。 　　四， 甲乙双方的权利和义务 　　（一） 甲方的权利与义务 　　1， 提供工程所需的材料存放的库房，场地及水源等必要施工条件。 　　2， 制定专业技术人员协调施工进度，处理施工中发生的应由甲方处理的问题 　　3， 按约定支付工程款 　　（二） 乙方的权利及义务 　　1， 建立施工质量体系 　　2， 按照设计规范及甲方要求设计施工，要求供暖分户控制，室内供暖温度符合*规定的标准 　　3， 在工程验收交付前，承担工程成品及原材料的保管责任，发生工程成品的损毁或丢失，以及因意外造成工程成品喝原料毁坏   丢失的，由是乙方自行负担。 　　4， 工程保质期为2个采暖季，因工程设计，施工原因或因工程使用的原材料质量不合格造成的工程维修及返工由乙方负担 　　五， 违约责任：按合同法执行。 　　六， 乙方的单位造价内不含主题施工单位的配合费等费用 　　七， 此协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后有效 　　甲方签字                                                                  乙方签字 　　日期                                                                                 日期

农村建房施工合同_合同范本 农村建房施工合同   首页   范文大全   合同范文   施工合同   正文   农村建房施工合同   建房承包合同   部分细节请与当地建过房的人商讨…   甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方...

农村建房施工合同书   甲方：   乙方：   甲方砖房1栋   平米防震居民房，经双方协商承包给乙方，每平方米   元，共计*币（大写：   ）包括地暖（塑管每米3元左右）。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订...

  安全协议书  甲方：  乙方：  针对甲方的                        夜景工程。经双方友好协商达成如下协议： 一、甲方要求乙方应随时佩带高空绳和保护绳。在安装过程中做到高空绳子和保护绳双保险，双保护。  二、乙方在安装前要仔细检查吊装器具及高空绳索，若高空绳索有破损或老化，坚决不能使用，在下高空过程中应规范*作，绳索一段需用双结固定在牢靠可受力处，绳索跨在锋利的墙博菱角处应垫皮具或保护厚纸皮，做好绳索保护。 三、乙方应做好工人的自身安全教育和安全指导相关工作。  四、乙方要注意高空中随身物品及材料的管理，防止物品从高空掉落砸伤人员。必要时，乙方需在周围设立安全*戒线。  五、乙方接电时，必须先用测电笔检测通电状态，临时电的配电箱都需安装漏保开关，防止触电。 六、乙方在检测夜景工程灯具亮化过程时，必须先检测通电状态，禁止带电*作。调试中需检查灯具及电缆电线等连接的绝缘设备有无破损漏电情况，如发现破损漏电，及时断电，禁止带电接线或者检修灯具。  七、乙方在工地期间应注意防火管理，禁止工人吸引及乱扔烟头。 八、乙方需设立专门的安全员，负责安全教育和安全监督。 九、乙方需为每位高空*作工购买一定金额的意外*疗伤亡保险。  十、甲方已经将安装的*作规范和危险性告知乙方，乙方应严格按照规范和安全程序*作。夜景工程施工中所有相关的的安全责任由乙方负责。（包括工程安装*作中的自身的安全，由安装工作引发的安全责任等） 十一、乙方属承包商，对施工的安全责任全部负责。 十二、本协议书做为安装合同的附协议，自签定之日起生效。  甲方：                            乙方：                                   成员签字： 年   月   日                      年    月   日 

高空施工安全协议书          甲方   ：                                                                                                      乙方：                        甲方、乙方为保证文明施工，消*安安全管理及高空作业安全管理，根据有关规定签订安全协议，双方应共同遵守。   一、甲方责任：         1、根据消*安安全管理规定及高空作业安全管理规定有权对乙方的施工进行监督，要求乙方按施工方案进行施工。若乙方未按施工方案进行施工，或违反相关安全规定、违章施工，有权停止乙方施工。         2、不承担施工中的任何费用和一切相关责任。   二、乙方责任         1、应将施工方案叫甲方备案，并向甲方提供施工人员*及各相关工种的从业资格*等。         2、应明确施工现场安全负责人一名，负责对施工人员安全教育及施工培训，确保施工现场安全，做好文明施工、消*安安全管理及高空作业安全管理的监督检查和协调工作。         3、确保所有材料均符合*相关检测标准。    4、不得雇佣精神精神病*、呆傻人员、*、*、少管人员及缓刑、假释、监外执行、取保候审、保外就*、刑事拘留等人员进行施工。    5、确保在施工中杜绝赤膊光脚等不文明现象，施工人员要做好个人卫生。   6、施工过程中的施工人员安全责任均由乙方负责。    7、在施工范围内如对第三方（人、物）造成伤害，其后果由乙方负责，并承担全部责任；如对甲方原有设备及成品等物品造成损坏的，由乙方负责对损毁物品进行赔偿。    8、乙方在施工时不得随意动用明火作业或私自存放易燃、易爆物品，如因施工需要，需动用明火作业，乙方应事先挣得甲方同意，并提出书面申请批准后，方可使用。并由乙方派专人负责现场施工安全，保证安全无事故。如乙方私用明火、私存放易燃易爆等物品，产生的一切后果均由乙方负责。    9、乙方在施工中，不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及楼宇安全疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱发。对施工中遗留的各种废料及物品，应做到当天施工当天清理，保证施工现场的清洁卫生。    10、乙方在施工中要确保用电安全，严防发生触电事故，杜绝一切不安全隐患，定期对现场进行安全检查，不得随意拉、接临时电源线、*线或直接插在电源插座上，如因乙方用电不慎所造成的一切后果由乙方负责。    11、乙方在施工过程中不得随意拆改移动消防专用设施设备。    12、乙方如因管理不善等原因，导致施工现场混乱、发生事故等产生的后果均由乙方承担全部责任并负责赔偿。事情严重的，甲方和乙方有权令其停工整顿，并协助司法部门追究有关人员的刑事责任。    13、乙方在施工中人员凡在离地面两米以上进行的作业，都属于高空作业。所有高空作业者，不论什么工种，进行作业的时间、地点，也不论专业或临时，均应执行高空作业安全管理规定。    14、从事高空作业的施工人员，必须进行*检查。凡患有高血压、*病、癫痫病、恐高症及其他不适应高空作业的人员，一律不准从事高空作业的施工。   15、凡遇有下列情况之一时，应停止露天高空作业：   （1）闪电、打雷、*雨；   （2）六级以上大风；   （3）钢管上雨水未干；   （4）可能发生危险的其他情况。    当上述情况过后，必须经安全员和有关技术人员检查各种作业设备，确认无问题后，才能恢复施工。    16、高空作业现场，应划出危险禁区，设臵明显标志，严禁无关人员进入。    17、凡经常高空作业的施工人员，应配备工具袋，高空作业使用的小型工具，均应装入工具袋内，不准在钢管上或脚手架乱放工具。    18、登高作业前，应仔细检查登高工具和安全用具，如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架等，如有不符合要求的应立即改进或停止登高作业。    19、所有高空作业人员，不准穿硬底鞋，一律使用安全带。安全带应高挂低用，即将安全带绳端挂钩挂在高处，施工人员在较低处进行作业。    20、电焊工在两米以上高空进行焊接时，必须找适当位臵挂好安全带。确实无处挂安全带，又无其他方法解决安全带时，则应做好其他防护措施，确保安全*作。    21、进行高空焊接必须先将下方的易燃、易爆物品转移至安全地带，还要采取相应措施，确保割下的金属或火花不至伤人或引起火灾事故。    22、电焊工所用焊条，应装在焊条桶内，随用随取。用剩的焊条头，应装在铁盒内或找适当的地方放好，待工作完毕后一同带下。    23、高空作业人员不准从高空往地面抛掷物件，也不准从地面上往高空抛物件，应使用绳索、吊篮、高架车或吊车等传递物件。特殊情况下，如果必须从高空往地面抛掷物件时，地面应有人看管，以确保不伤害他人和损坏设备。    24、高空作业所用小型设备（如葫芦、千斤顶等）应找适当位臵放好，并用绳索。铁丝*牢。    25、站在跳板上工作时，不应站在跳板的端头。同一跳板上站立作业人员不能超过两人。   26、应尽量避免上、下同时进行作业。如无法避免时，上下层之间必须设专用防护棚或其他隔离措施，上层不准堆放工具和物件。否则，应保证工人不在同一垂直线的下方进行施工。   27、高空作业区的沿口、洞孔处，应设臵护栏和标志，以防止失足踏空。    28、高空作业区的下方地面，严禁堆放脚手架、跳板或其他杂物，地面人员应禁止在高空作业区的正下方停留或通行。    29、高空进行清洗工作时，应采取相应防范措施，防止工具、器具跌落，确保清洗液和污物不对下面建筑物、道路造成污染或损坏。    30、严禁在高空作业时嬉戏打闹，严禁在高空作业区睡觉。   三、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。   四、本协议自签订之日起生效，工程竣工时自行终止。 甲方：    法人签字：                                                                                                                        日期 乙方：               负责人签字：                                                                                                                  日期：    希望我的回答能对您有所帮助。

合   同   书 　　甲方（负责人） 　　乙方（承包人） 　　根据有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。 　　一.建筑工程概况：开工期为2011-10月下旬。 　　本工程为砖混结构，在xxxxxxxxxx迎宾街北面，西邻xxx东至xxx，建一栋二层楼门面房，连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米，   以实际建筑面积为准。 　　二．合同价：本工程为甲方包料，乙方包工，包工价一次性包*，每平方米包工价为：壹百玖拾伍元*币，总包工价以实际面积为准。   1.   承包方式:   工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。 　　2、工程内容:   从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。   及电路，上下水安装。 　　3.工程质量:   施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平   ,钢筋两头弯角。 　　三．双方的责任： 　　1.本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。 　　2.工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致。 　　3.乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方不注意安全，出现安全事故，甲方不承担一切责任。 　　四．结算付款方式为现金支付，甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。 　　五：如未尽事宜由双方协商解决。 　　六：本合同一式二份，双方各执一份。                  甲方签字（手印）： 　　乙方签字（手印）： 　　

甲方：   乙方：   甲方将   工程委托乙方施工,协议如下：   1.工程名称：   2.工程地址:   3.工程施工内容：。   4.工期要求：   工作日   开工日期：   年月日   竣工日期：   年月日   5.施工费用：   1)、承包方式：   2)、本合同内容总工程施工费：*币   元整)￥元)。   6.付款方式：   乙方进场施工日开始甲方应预付总工程款的   %   *币   元整工程款;工程竣工并验收合格后(竣工后一周未验收视为验收合格)，一周内付给乙方应得剩余工程款   元整   。   7.乙方的义务：   1)乙方必须按图施工，甲方负责技术监督。   2)乙方需保证工期，若因乙方原因造成一切经济损失由乙方负责。   3)乙方必须遵守协议各项条款，否则造成一切经济损失由乙方负责。   4)乙方应积极配合甲方进行工地的管理、协调工作，由于乙方的消极管理和施工所造成的经济损失由乙方负责。   5)乙方有权要求更换甲方提供的不合格产品，因产品质量不合格造成的，乙方不承担责任。   8.甲方义务：   1)甲方保证乙方施工条件。   2)甲方必须执行协议各条款，否则造成一切经济损失由甲方负责。   3)甲方应积极配合乙方进行工地的管理、协调工作，由于甲方的消极管理和错误指导所造成的经济损失由甲方负责。   4)甲方所提供的材料、设备必须符合建设方及规范要求。   11.违约责任：   1)除人力不可抗拒的因素等非乙方原因外，如乙方不能按时完工，每迟交工一天，扣除合同总价款的   %，直至扣除合同总金额的   %，超过工期   天，外包合同自动解除，甲方有权将该工程再外包给他方，并将追究乙方因此给甲方带来的损失。因甲方另外增加的工程量迟交的工程除外。   2)如甲方未按约定支付工程款，每延迟一天，支付合同总价款的   %作为违约金。   12.争议的解决：   执行本合同的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，通过诉讼解决。   13.其它未尽事宜，双方协商解决。   14.本协议一式两份，甲乙方各执一份。   15.本协议经签字盖章后生效。   甲方：   乙方：   日期：   日期：

广州冠宇建材有限公司   润思维铁艺装饰有限公司是一家专门经营铁艺制品铁艺包扩很多啊,最早的铁艺多指铸铁铁艺,不过现在多指铁(生铁)的艺术,所*出来的东西也是很多的.比如;铁艺护栏.铁艺门窗.铁艺屏风……当然,白钢也是铁艺的一总

你好，我个人推荐广州市天河区东圃碧鸿工艺楼梯厂，该厂专业生产的实木楼梯、钢玻楼梯、旋转楼梯，产品款式多，种类全，分别有双梁楼梯、脊索楼梯、旋转楼梯、缩径楼梯等多种常规或异型楼梯，能够满足你的多种选择。同时它生产楼梯实木梯支、楼梯实木扶手、楼梯龙骨、楼梯栏杆等各种楼梯配件，种类齐全，且质量都很有保障，售后服务也不错，希望你能采纳。

　甲方： 　乙方： 　　甲方将承建的xx市xx集资房安置1-3号楼屋面防水挤塑板保温及卫生间防水工程项目，委托乙方施工。依照*有关的法律法规条例，遵循平等互利诚实守信的原则，以双方协商签订本协议。 　　一、承包方式：包工包料，按实结算。 　　二、质量要求及工程价款： 　　屋面防水工程采用端龙牌0.3mm厚sbs防水卷材。每平方xx元铝合金收口xx元;屋面挤塑板保温要求厚度3cm，挤塑板保温每平方xx元，卫生间采用js聚合物防水涂料涂抹厚度1.0mm-1.2mm，每平方xx元，屋面伸缩缝二次嵌缝每米xx元。乙方严格按照标准规范的要求组织施工，随时接受甲方业主及质监部门检查，并为检查提供便利条件。 　　三、付款方式：甲方向乙方付款方式按乙方每月工程进度支付80%，工程完工验收后一个月内付清余款。 　　四、其它： 　　1、乙方在施工过程中发生工伤事故由乙方自行负责。 　　2、本协议经双方代表签字生效，价款结清自行失效。 　　3、本协议一式二份，双方各执壹份。 　　甲方：                                                                                                                     乙方： 　　年   月   日                                                                                                            年   月   日

甲方：姓名：   *号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：姓名：   *号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　经甲乙双方协商，乙方帮甲方拟建一栋三层楼房，面积约为   平方米，为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。 　　一、双方权利义务 　　1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通，水电费由   方负责，根据施工进度，乙方应提前2—3天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。 　　2、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。 　　3、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。 二、施工及质量要求 1、本工程为砖混框架结构，按甲方施工图为标准，屋体为三层，第一层高4—4.1米，第二、三层高为3.3米上檐，天面前头缩朵盖瓦，后为平顶，前头缩朵前后左右墙增高为1米，按半层计标面积。 2、本工程采取包工不包料的形式，建房除劳动工具外其他材料由甲方提供。 3、乙方按图从地串粱以上完成甲方的主体工程，不包括水电、木模、装修。 4、乙方在施工时，要求墙体平整、垂直、不得放吊口。 三、其他事项 1、乙方在施工期间，除开始和结尾外，生活费由乙方负责，每层倒混凝土期间生活费由甲方负责。 2、乙方在施工过程中，甲方应满足乙方的施工材料，材料经检验后才能使用（架树、架板等），如果违反*作规程，谁违反、谁负责。 3、施工前，甲方保证三通，即通水通电，道路场地平整。 4、甲方以每平米陆拾捌（68.00）元的单价发包给乙方，包括钢筋工在内。 5、收方结标：第一层的总长度加上前后桃子长度，雨棚一半，乘以屋的总宽度，楼梯棚罩按一层计标。 6、付款方式：每层砌好砖后，经检验，付每层的50%，到好楼面后付每层的40%，房屋盖好瓦后，结清余款。 7、其他未尽事宜，双方协商解决，按*以及本地标准从严执行。 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，从合同签订之日起生效。 甲方：   乙方： 年   月   日   年   月   日

比如：-   1   -            房顶防水工程施工合同      甲方：   乙方：      经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指*置的房顶防水施工。为保证房顶防水工程的施工质量签订如下合同，确保双方共同遵守执行：   一、   施工地址：      二、   施工标准：施工必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。施工以解决防漏为主。   三、   施工面积：以屋顶实际施工面积为准，经双方共同测量确认施工面积为平方米。   四、   单位面积收费标准：元*币/平方米   五、   施工工程总金额：*币元整      六、      施工期限：自年月日起至年月日止。如遇降雨或因甲方原因而停工的，需经甲乙双方   共同认定并签字后，工期予以顺延。因乙方自身原因导致逾期的，每逾期一日，日罚金*币整。   七、   施工方式：乙方包工、包料。   八、      施工要求：   1.      在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规*作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。   2.      在施工过程中，乙方负责该栋楼住户在楼顶放置的太阳能等设施移位的协调及安全事宜，施工过程中损坏太阳能等设施的由乙方承担所有责任。   3.   在施工过程中，所产生的*由乙方及时清理干净。   4.      乙方因施工造成的其他责任由乙方承担。

建房安全施工协议    建房方：（以下简称甲方） 施工方：（以下简称乙方）  根据《中华人共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》及其他有关规定，为明确、甲、乙双方协商一致，签订本协议。  第一条  甲方在                    、使用面积     平方米，建房类型商住房，框架结构。  第二条  施工期限  施工共    个月，乙方从     年   月   日起施工，所有完工日期     年   月   日。  第三条  乙方施工、工具设备严格要求  1、建房所有施工责任：施工工具设备应安全有效。 2、乙方施工以包公不包料的方式给甲方承建，不允许转包给第二方承建。  3、乙方自带新模板、顶杆、电痒机械、钢筋对焊机、焊*、钢管脚架、安全防护网、扎丝铁钉水泥钉（必须符合*标准）、撮箕、焊条、切割片、砂*、锄头、皮管、绳子、电表外施工电线、电工用具、搅拌振动机等所有建筑施工工具。  4、乙方施工进度按甲方要求指定期限内进行完工。 5、施工方负责墙壁刮白，墙漆喷漆不在施工之内  2第四条  甲方建房施工质量要求  1、地基挖桩、砖基在内（地基基槽开挖回填土方由乙方负责）楼梯、屋面、楼平台、化粪池、下水通道等与主楼相关联的所有钢筋混泥土顶层、层面加浆磨光整洁，必须按照图纸质量要求进行施工。  2、房屋规范施工：一层水磨石、二、三层瓷砖（楼梯瓷砖由乙方负责，楼顶琉璃瓦）。柱子、大梁、面板要垂直水平并密实，所有墙体内外腻子粉刮白刷好，整体房屋清洁光亮、房屋边棱线缝（卫生间内瓷砖满贴地面必须做防水层加固防漏水），一层水磨石整洁牢固，安装瓷盆牢固不漏水，下水管道、落水管牢固。砖使用前必须把潜水湿润，管道连接粘贴焊接牢固，外墙、墙漆线条纹、颜色图案必须按照图纸要求施工。  3、房屋施工，无划痕、无裂缝、无脱落、门窗锁关闭安置牢固，工程完工后施工面积按照浇灌面积计算可折办。  4、水电。  第五条  乙方施工安全责任  1、乙方必须按照《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》安全第一，质量第一的施工。  2、在施工期间人员必须戴安全帽、不穿拖鞋，采取严格的防护措施，施工期间禁止饮酒，杜绝一切事故，乙方并承担建房施工所有安全责任。   3  第六条  乙方施工责任  1、乙方必须严格、认真按照*建筑舰范、合格标准的技术进行施工，资质*齐全，工程质量按照图纸结构设计、水泥沙石钢筋比重按设计配比，确保牢固。钢筋切割拉直材料堆放。  2、乙方必须接受或甲方委托人的技术人员监督检查，因乙方原因达不到工程质量合格条件的，乙方应无条件反工，并承担人工材料等费用。  3、双方对工程质量有争议而无法协商一致的，提交城建建筑工程质量检测中心检测，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。  第七条  付款方式  1、施工价格为：     元/平方米。 2、一期付款：     元。  3、期付款：一层版面浇灌结束，应付   万元。 4、期付款：二层版面浇灌结束，应付   万元。 5、期付款：三层版面浇灌结束，应付   万元。 6、工程完成后除百分之五的保险金外一次性付清。

屋面防水施工协议 施工单位：_________（以下简称甲方） 承包单位：_________（以下简称乙方） 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则： 1、工程名称：_________ 2、工程地点：_________ 3、工程内容：根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5cm厚），屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理）。 二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 三、工程造价： 厨卫间聚合物防水每平米_________元；屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准： 乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准，严格参照_________有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不*、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任： 1、甲方责任： 相关的合同范本 ·施工分包合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·钢结构施工合同 ·家装施工合同 ·施工监理合同 ·油漆施工合同 ·维修施工合同 ·广告牌施工合同 ·景观施工合同 （1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 （2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 （3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。 （4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。 2、乙方责任： （1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。 （2）配合市建公司_________基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。 （3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。 （4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。 六、付款方式： 本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95％给乙方，留5％的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。 七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。 甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________ 甲方代表（签字）：_________　　　　　　乙方代表（签字）：_________ _________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日。    希望能帮到你。

一、修订《建设工程施工合同（示范文本）》的意义我们从五个方面进行介绍：1、   反映新法的内容当年99施工合同范本的发布实施，对于指导当事人签订和履行建设工程施工合同曾经起到了十分重要的作用。但是，我们说，时间会让任何先进的事物变成落后。   1999年以后，*发布了一系列重要的调整建设工程领域行为规范的法律法规、司法解释和部门规章。比如：《招标投标法》2000年1月1日实施《建设工程质量管理条例》2000年《建设工程价款结算暂行办法》2004年《最高法院建设工程司法解释》2005年《招标投标法实施条例》2012年《建设工程安全生产管理条例》2004年《房屋建筑工程质量保修办法》建设部2000年《建设工程质量保证金管理暂行办法》建设部、财政部2005年。等等。   99施工合同范本受其*时间的限制，不可能反映这些新法的内容。新版施工合同范本应当反映上述法律文件的内容。比如说，建筑法规定，工程项目未经验收不得交付使用。针对发包人未经验收或者验收不合格使用工程的情况，最高院工程司法解释第十三条规定，“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持”   。新版施工合同范本就将这个内容写进了通用条款之中，   新版施工合同第13.2.3条规定，工程项目未经竣工验收或者验收不合格，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。也就是说，未经验收发包人擅自使用的，视为工程质量合格。再比如说，针对发包人拖延审价的现象，财政部和原建设部联合发布的《建设工程价款结算暂行办法》（2004年）第369号令第16条规定：“发包人在收到竣工结算报告及完整的结算*后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及*没有提出意见，则视同认可”。   新版施工合同范本就将这个内容写进了通用条款之中，规定，发包人在收到竣工结算申请报告后28天内没有完成审批并且没有提出异议的，视为认可承包人提交的竣工结算文件。这样新版施工合同范本就将法律规定的“以送审价为准”的结算原则，变成了对承发包双方都具有约束力的合同条款，赋予了可*作性。2、解决新的问题99施工合同范本实施之后，在建设工程领域内出现了许多新的问题，比如说，拖欠工程款的问题、借用资质挂靠施工的问题、黑白合同的问题、非法转包和违法分包的问题等等。这些问题，已经在建设工程领域内达到了泛滥成灾的严重程度。对于这些问题，新版施工合同范本有针对性的设置了相应的合同条款，力争进行规范。（1）关于拖欠工程款的问题。2013年我们处理了一件拖欠工程款的案件。发包人是北京市开源易通仓储有限公司，承包人是北京顺义建筑企业集团公司。2011年6月21日，承、发包双方签订了《建设工程施工合同》，约定仓储公司将顺义区“开源易通商业综合楼（二期）”工程的地下车库工程项目，发包给顺义建筑企业集团施工。合同约定的开工日期为2011年7月1日，竣工日期为2012年12月1日，工期为520天；合同价格形式为按定额取费，工程款暂定一亿三千五百万元；工程进度款的支付方式为：按月报量支付。合同履行的情况是，2012年9月13日，地下车库工程已经全部施工完毕。但是，发包人竟然连一分钱进度款都没有支付。   多亏了施工企业是顺建集团这样腰粗腿壮的公司，一般施工企业还真的垫付不起一个亿的资金。此后，依据发包人、承包人和监理人共同确认的工程量计算，发包人应当支付的工程款为一亿四千八百六十万元，减去发包人垫付的商品混凝土款项1300万元，承包人在结算文件中申报的工程结算价为一亿三千五百万元。后因发包人拖延工程结算，顺义建筑企业集团委托我所律师在北京市第二中级*法院起诉。2013年5月3日，双方在法院主持下，达成了调解协议，被告支付顺义建筑企业集团工程款九千五百万元。这是我们处理的众多发包人拖欠工程款的案件之一。（见北京市第二中级法院调解书）。         关于拖欠工程款的问题，任何一个施工企业都可以组织召开忆苦大会。工程款的拖欠又导致了材料款和劳务费的拖欠，引发了一系列非常严重的社会问题。尤其是拖欠民工工资，特别容易造成*体性恶*件。（张庆山案件）。为什么会发生如此严重的拖欠工程款的现象呢，其中，十分重要的原因之一，就是发包人拖欠工程款的违约成本太低。依据过去的法律规定，发包人拖欠工程款，就是给银行的利息。最高院工程司法解释第十八条规定，“利息从应付工程价款之日计付”。这么低的违约成本，使得发包人甚至可以从拖欠工程款中取得利益。这就造成了发包人想尽了办法拖欠。针对这种现象，新版施工合同范本设置了“双倍赔偿制度”。新版施工合同范本在通用条款第14条“竣工结算”中规定：发包人逾期支付工程款的，按照中国*银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国*银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。“双倍赔偿制度”就是要提高发包人拖欠工程款的违约成本，这就是新版施工合同范本为了解决拖欠工程款的问题，对施工合同条款进行的非常重要的修改。（2）关于工程转包和借用资质挂靠施工的问题新版施工合同在通用条款3.2“项目经理”一节中规定，“项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担”。这项规定同样适用于承包人派驻施工现场的主要工程技术人员和工程管理人员。我们处理过的施工合同纠纷案件，最少有一半以上的存在工程转包或者是借用资质挂靠施工的现象。这种情况也逐渐引起了发包人的注意，通常发包人会在施工合同中约定承包人转包工程，或者允许第三人使用其资质挂靠施工的违约责任。我们经常接受建设单位的委托，调查是否存在工程转包和借用资质挂靠施工的事实。判断是否存在工程转包或者借用资质挂靠施工，就从四个方面进行考察。第一、看项目经理建造师的个人资质是否在承包人的建筑公司备案；第二、看承包人与项目经理及现场主要管理人员之间是否签订了劳动合同，承包人是否为他们缴纳了社会保险；第三、看承包人与现场实际施工人之间是否存在统一的财务管理制度，有的承包人提供的收款账户，就是项目经理的个人账户；第四、看用于施工的主要机械设备是否为承包人单位自有。依据法律规定，转包人与转承包人、挂靠人与被挂靠人就工程质量和工期延误要向发包人承担共同连带责任。比如，国信一诚建筑公司借用东城区园林绿化局世纪经典绿化公司的资质签订施工合同，用假银行保函提供预付款担保的案例。出借资质要慎重。新版施工合同的此项规定，一定要引起承包人重视。            3、增加、完善合同条款，设置公平可行的*作程序      比如，新版施工合同范本强调当事人权利义务对等，制定了【双向担保制度】。   通用条款第2.5条规定：“发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保”。再比如，新版施工合同范本设置了新的竣工验收程序、新的结算审核程序、新的工程索赔程序，这些新的程序方面的规定较之旧的合同范本，内容上更加公平，程序上更具有可*作性，下面我们将分别进行介绍。            4、强调合理分配风险，确定合理调价原则比如说，新版施工合同范本取消了固定价格合同，确立了合理调价制度。我们知道固定价格合同的风险分配对承包人是非常不利的，尤其是固定总价合同，承包人既承担了工程量的风险，又承担了报价的风险。目前我们处理了一件装修工程的案件。发包人是哈尔滨誉衡*业集团公司，承包人是深圳海外装饰公司。合同约定深圳海外装饰公司对*业集团位于北京空港工业园区的办公楼进行装修。施工合同的价格形式是固定总价合同，包干价为1000万元。约定合同内一切风险由承包人承担，包括安全文明施工费和规费发生变化都不能进行调整。我们知道安全文明施工费和规费是典型的不可以竞争的费用。但是，过去我们的发包人就是以固定总价合同的名义，约定了绝对固定，永远固定，一切风险由承包人承担的显失公平的合同条款。2013版《工程量清单计价规范》3.   4.1规定，“不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围”。新版施工合同示范本，参考了以上规定，取消了固定价格合同，确立了合理调价原则。13施工合同范本和13工程量清单计价规范确立的施工合同风险分配原则是：第一、发包人完全承担法律变化的风险：包括基准日以后因法律政策变化对税金、规费、安全文明施工费作出的调整；对人工费和施工机械使用费的调整；对*限价的水、电费，汽油、柴油价格的调整。第二、发、承包人共同承担的风险是：因市场价格波动引起的材料单价变化的风险。因市场价格波动引起的材料单价变化的风险分担由发承包人在施工合同中进行约定。通常主材价格波动超过正负百分之三的应当进行调整，其他材料价格波动超过正负百分之五的应当进行调整。如果当事人在施工合同中没有约定材料单价变化的风险承担，依据13施工合同范本，材料单价单价变化超过百分之五的部分应当进行调整。这就是为什么要取消固定价格合同的原因。固定总价合同的签约合同价就是结算价，除非发生工程变更。第三、完全由承包人承担的风险：是施工技术和施工管理的风险。            （新版施工合同范本通用条款11“价格调整”规定的合理调价内容，包括两个方面，一是因市场价格波动引起的材料、人工费、机械台班使用费的价格调整，二是因法律变化引起的价格调整。其中，因市场价格波动引起的材料单价的变化，应当按照当事人约定的风险范围进行调整。当事人没有约定风险范围的，材料价格波动超过基准价百分之五的，应当进行调整。以前固定价格合同，如果没有约定风险范围的，视为不得调整。人工费和机械台班使用费因市场价格波动发生变化，应当按照*或者省级行业建设行政主管部门、行业建设管理部门发布的文件进行调整。因法律变化引起的包括税金、规费、安全文明施工费和*限价的水费、电费、汽油、柴油等价格发生变化，都应当按照法律文件的规定进行调整。因法律变化引起工期延误的，应当顺延工期）。新版施工合同确立的合理分配风险，合理调价制度，避免了过去在施工合同中常见的“不论发生什么变化，工程价款一律不作调整，一切风险概由承包人承担”的不合理现象。5、与国际通用工程施工合同范本接轨新版施工合同范本的修订，参考了国内外先进施工合同文本，增加了合同要素，从结构和内容上实现了与国际通用施工合同文本的接轨，有利于我们国内的建筑企业走向国际建筑市场。二、关于新版施工合同示范文本的适用范围适用于由业主提供设计的传统施工总承包的项目管理模式，主要适用于土木工程施工，包括各类公用建筑、民用建筑、工业厂房、交通设施、线路管道的施工和设备安装等。   【与此相对应的新的施工管理模式是工程总承包，即设计施工总承包，总承包单位可以将主体工程发包。】三、关于新版施工合同文本是否强制使用的问题由*推荐使用，不具有强制性。因此，一些地方*建设行政管理部门也制定了本地区的类似施工合同范本。比如，北京市建委制定的《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同示范文本》（2009年1月8日发布，2009年2月1日实施）。依据建设工程施工合同示范本是否为强制使用，目前国内的建设工程施工合同范本已形成了双轨制的体系：一类就是我们今天介绍的《建设工程施工合同（示范文本）》由住建部牵头制定，（先后有1991版、1999版、2013版），主要用于非*投资的房屋建筑领域的施工合同范本，由*推荐使用，不具有强制使用性。   2013工程量清单计价规范是*标准。*标准必须执行。另一类是由*发改委牵头制定的施工合同范本，用于*投资的基础设施领域的工程项目。此类施工合同范本由*强制使用，不能使用自制的合同文本。而且当事人对专用条款的补充和修改不得与通用条款违背。比如，2008年5月1日实施的《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》等。   四、新版施工合同范本的框架结构由协议书（13条）、通用条款（20个要素）和专用条款三部分组成。此外，还有11个附件。通用条款共有20个要素：                  1、一般规定   2、发包人   3、承包人   4、监理人   5、工程质量   6、安全文明施工与环境保护   7、工期和进度   8、材料与设备   9、试验与检验   10、变更      11、价格调整   12、合同价格、计量与支付   13、验收和工程试车14、竣工结算   15、缺陷责任与保修   16、违约      17、不可抗力   18、保险   19、索赔   20、争议解决。这些合同要素，与国内外标准施工合同文本的合同要素基本一致，我们弄明白了一个施工合同范本的内容，其他各类施工合同范本也就容易理解了。因此，我们有必要认真学习新版施工合同范本通用条款的主要内容。

房屋装修施工协议书 委任单位:____________ 施工单位:____________ 就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下: 一、工程名称:___________________________ 二、工程地点:________________________ 三、工程项目内容:________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造价为*币:____________________________________ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额                                    预付         款。 2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额                                    预付款，         余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程         量结算) 七、材料设备:         本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管         场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的         *及废料由施工方负责清理。 八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返         工，所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该*作为         本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时         材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，         提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工         中造*身伤害、设施的损坏，由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。 3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和         有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如         工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由         甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。 十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿         给守约方。 十二、备注 本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲.乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或*法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决         执行。 十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。 甲方单位(盖章):________ 代表人:__________________ 乙方单位(盖章):________ 代表人:__________________ 日期:____________________ 签订合同地点:____________

防火涂料施工工艺流程 　　1、钢结构涂刷防火涂料前，应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆，环氧防腐底漆也可以。防腐底漆必须实干后，才能进行防火涂料的施工。 　　2、施工前应充分搅拌WGNCB-02防火涂料，待均匀后方可施工使用。 　　3、施工第一遍厚度为0.10-0.15mm为宜，表干后进行第二次施工，涂层厚度以0.15-0.20mm为宜，以后各遍施工，涂层厚度应控制在0.20mm左右，不超过0.30mm，直至达到规定厚度，每次施工时间间隔以涂层不沾手为准（一般在18-24小时左右），施工环境温度为0-40℃，基材温度为5-45℃，空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通，风速不大于5m/s，室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。 　　4、施工以刷涂为主，也可以喷涂，但材料会浪费15-30%。

防火涂料因类型不同，其施工工艺也会有所不同。 以下为您简单例举薄涂施工方法：            薄涂型钢结构防火涂料的底涂层（或主涂层）宜采用重力式喷*喷涂，其压力约为0.4MPa。               局部修补和小面积施工，可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。双组份装的涂料，应按说明书规定在现场调配；单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后，不应发生流淌和下坠。底涂层施工应满足下列要求：               （1）当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求，尘土等杂物清除干净后方可施工。               （2）底层一般喷2～3遍，每遍喷涂厚度不应超过2.5mm，必须在前一遍干燥后，再喷涂后一遍。               （3）喷涂时应确保涂层完全闭合，*廓清晰。               （4）*作者要携带测厚针检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度。               （5）当设计要求涂层表面要平整光滑时，应对最后一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整。               面涂层施工应满足下列要求：               （1）当底层厚度符合设计规定，并基本干燥后，方可施工面层。               （2）面层一般涂饰1～2次，并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5～1kg/m2。               （3）面层应颜色均匀，接槎平整。

打扫干净了就可以刷防水涂料了，一般淋浴区刷到地面上1.8米就行，别的0.5米就可以了。靠卫生间的卧室有柜子的那面墙一般全刷。当然，刷了防水太多也不太好贴砖的。 等防水干了在上面用水泥拉毛，合适的适度可以贴砖。 贴砖工艺让师傅们处理就行啦，自己只管看好砖贴的效果咋样。当然卫生间地砖的坡度是很重要的，下水一定要顺畅才行，以后洗澡洗衣服等有水时能快速排掉。

地面涂料的*作程序是：基层处理——刷底层涂料——刮腻子——面层涂料——罩面清漆。

基层处理地面找平，光面刷底层涂料，面层涂料。

内墙乳胶漆施工工艺 　　一、作业条件 　　1、基层应基本干燥，含水率不得大于10%。 　　2、抹灰作业已全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等应提前处理完毕，为确保基层干燥，各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。 　　3、地面已施工完，管道设备安装完。 　　4、大面积施工前应事先做好样板间，经监理和有关质量部门检查鉴定合格后，方可组织进行大面积施工。 　　二、*作工艺 　　1、工艺流程 　　基层处理      →      刮腻子      →      施涂第一遍涂料      →      施涂第二遍涂料 　　2、基层处理：将抹灰层的空鼓、裂缝修补到位，将基层上磕碰掉的地方分遍找平，将残留在基层表面的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清楚干净。 　　3、刮腻子： 　　内墙为两道白水泥腻子，顶棚为一道黑水泥腻子，一道白水泥腻子。刮腻子用刮扳满刮，一刮扳紧接一刮扳，接头不得留槎，收头要干净利落。腻子干燥后用细砂纸磨平磨光，注意不要漏磨或将腻子磨穿。 　　4、施涂第一遍涂料 　　施涂顺序是先刷顶板后刷墙面，刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净，在用布将墙面粉尘擦净。涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍涂料施展不开。 　　5、施涂第二遍涂料 　　使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加水或尽量少加水，以防漏底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小圪塔打磨掉，磨光滑后清扫干净。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速*作，涂刷时从一头开始，逐渐突刷向另一头，要上下顺刷，后一辊紧接前一辊，避免出现干燥后再处理接头。

施工方法： 1基材处理 2批刮腻子后打磨 3涂刷抗碱底漆 4辊涂黑底漆后贴分格线 5喷涂真石漆后辊涂罩光漆，希望可以帮助到你哦

1、基层处理   在基面处理之前，墙体需要一*间的养护。披刮腻子之前，应彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层，然后去除灰尘、油污等污染物。用外墙腻子修补墙面，第一道局部找平，用腻子或填逢胶填补大的孔洞和缝隙，待腻子干燥后，局部打磨，再满披腻子使基层平整。腻子完全干燥后，进行打磨使基层平整。浮雕层本身就是凹凸状态，对基层的平整度要求相对平涂工艺要低，可以减少打磨的遍数和细腻程度。外墙腻子为水泥体系的，同样需要进行养护，一般养护时间为14天，至PH值小于10、含水率小于10%后方可进行下一道工序的施工。    2、刷涂封闭底漆   待浮雕干透后，涂刷一遍封闭底漆。封闭底漆一般无须另外加稀释剂进行稀释。涂刷前应将基层打磨平整，清理浮尘，施工工具应保持清洁，确保封闭底漆不受到任何污染，不带任何杂物。封闭底漆一般选用辊涂的施工方法，既方便又快捷。    3、涂装立体质感涂料   待封闭底漆干燥后，涂装立体质感涂料。一般采用刮涂（抹涂）或喷涂等施工方式。刮涂（抹涂）施工是用铁抹子将涂料均匀刮涂到强面上，来回抹刮，刮出各种造型，或用特殊的施工工具*出不同的造型。根据施工造型的要求，喷涂施工时应注意控制产品施工黏度、气压、喷口大小、距离等。遇有风的天气时，应停止施工。 4、喷涂罩光漆   有些立体涂层需要喷涂一层罩光漆，以形成保护层，进一步提高立体涂层的装饰效果。罩光漆要喷涂均匀，不可有漏喷和流挂现象。 希望我的回答对您有帮助哦~

1、保证基面平整、密实、清洁，含水率小于10%，PH值小于10，阴阳角及线条横平坚直； 2、在涂料专业技术人员根据现场气候条件制定硅藻土*，按公司提供的方法在原材料中按比例加入清水，并现场搅拌一*间，让混合物充分溶解、反应完全；    3仔细遮盖不喷涂的部位，检查基面条件达到规定要求后方可施工，注意保证及时调整施工速度，保证外墙湿膜厚度3㎜，干膜2㎜；内墙湿膜厚度过1.2㎜，干膜0.9㎜；    4、遍涂布率应在0.8—1.0㎡/㎏左右。    5、首先根据施工量准备清水，在搅拌容器中加入施工用水量90%的清水，然后倒入康力硅藻泥干粉浸泡，浸泡后用电动搅拌机搅拌约20分钟，搅拌同时加入另外10%的清水，充分搅拌均匀后方可使用。加水搅拌后的产品最好当天使用完毕。 6、硅藻泥分两遍涂抹完成，第一遍（厚度约1.5毫米）完成后约50分钟（根据现场气候情况而定,以表面不粘手为宜,有露底的情况用料补平），注意：第一遍不要抹得太薄更不能太厚，要适中；不要露出硅藻泥下面的材质方可。涂刷完毕后，必须等第一遍自然晾干。 涂抹第二遍（厚度约1.5毫米）。涂抹后用抹*收光，然后用工具制作图案，图案制作时间较长，部分图案在完成后需再次收光。（注意：每压一次光，就必须用水清洗拧过的干净毛巾擦掉收光抹*上的剩料，这是为了防止再次压光破坏硅藻泥面层的平整度）

墙面做好基础处理，把艺术漆涂上墙面，最少要涂3层，然后在上面做出艺术图案，这是简单的施工方法

找平层：墙面找平。水泥，细沙；结合层：可以用纸浆或夹胶水泥等；面层：滚涂料或贴墙纸等。最后，前面饰物。验收的时候1   用手摸是否光滑平整2   用手灯照着看3   施工过程查看   涂料是不是真的

1.   工具的准备:艺术漆专用批*（现在流行的专用批*是来自*的高碳高硬度批*）、抛   光不锈钢*、350至500号砂纸、废旧报纸、美纹纸等.                        2.   基底的处理:按做高档内墙漆的标准做好腻子底,记住:一定要用好的内墙腻子,因为艺术漆是属于高档艺术涂料,是不用底漆的自封闭涂料,要保证基底的致密性与结实性.批荡好腻子以后用350号砂纸打磨平整（要有较高的平整度）.                        3.   接下来就可以实施艺术漆的第一道工序了,用专用艺术漆批*,一*一*在墙面上批刮类似正（长）方形的图案,每个图案之间尽量不重叠,并且每个方形的角度尽可能朝向不一样、错开.图案与图案之间最好留有半个图案大小的间隙.                        4.   第一道做完以后接下来就要实施最重要的艺术漆第二道工序了,同样用艺术漆批*去补第一道施工留下来的空隙,当然,不是简单的补,而是要与第一道施工留下来的图案的边角错开.                        5.   第二道工艺完成后,就得检查上面是否还有空隙未补满,是否有毛燥的地方,用500号砂纸轻轻打磨,好的艺术漆是可以打出光泽来的,接下来就就上第三道艺术漆了,按原来的方法在上面一**批刮,边批刮边抛光,这相对档次高的艺术漆而言.                        6.   最后抛光:三道批刮完成以后已经形成艺术漆图案效果了,用不锈钢*调整好角度批刮抛光,直到墙面如大理石般光泽。

幻彩艺术手套：适用于墙艺漆、幻彩漆、艺术涂料，可做涂刷工具，亦可用于墙面抛光，可使效果表面平滑无瑕。 滚筒 　　●光身塑料滚筒：适用于弹性墙艺涂料及浮雕漆施工，牢固耐用。 　　●海绵编织滚筒：适用于平面墙艺漆、幻彩涂料施工，具有变化多端的图案效果； 　　●加减号小橡胶滚筒：采用优质橡胶*，适用于厚浆墙艺漆、质感涂料压花图案。 　　●龙纹小橡胶滚筒：采用优质橡胶*，适用于质感涂料压花图案。滚筒 　　●棉布艺术滚筒系列：采用优质布料、海绵*，适用于艺术涂料，水性金属漆施工。   　 　　●橡胶光身滚筒：适用于弹性涂料及浮雕漆施工，牢固耐用，适用于墙纸施工。 　　●斜纹小橡胶滚筒：采用优质橡胶*，适用于艺术涂料、墙艺漆、质感涂料压花图案。 刷子 　　●万用刷：适用于墙艺漆、艺术涂料施工，可涂刷出不同的艺术纹理效果。 　　●幻彩毛料滚筒刷：适用于平面艺术墙艺漆、幻彩涂料的施工，图案效果丰富多彩，彰显艺术品位。 　　●幻彩皮革滚筒刷：适用于平面墙艺漆，艺术涂料、平面幻彩涂料内墙施工，具有变化多端的图案效果，满足不同装饰需求。 　　●拉毛海绵涂抹刷：适用于弹性涂料、防水涂料、复合浮雕涂料、真石漆及各种建筑腻子的内外饰面造型，能做出理想的拉毛浮雕饰面。 刮板 　　●木纹器、木纹片：是采用优质橡胶*，可涂刷出各种*真的木纹效果，有“S”形和“M”形纹理。适用于厚浆墙艺漆、厚浆质感涂料。 　　●套装直齿梳、直齿梳、平口刮板：适用于质感涂料施工。 海藻棉 　　●天然海藻棉：是以优质纯天然海藻*，极强的伸缩性和吸附力，可涂刷出天然艺术花纹效果。

您好，1.   工具的准备:艺术漆专用批*（现在流行的专用批*是来自*的高碳高硬度批*）、抛   光不锈钢*、350至500号砂纸、废旧报纸、美纹纸等.   2.   基底的处理:按做高档内墙漆的标准做好腻子底,记住:一定要用好的内墙腻子,因为艺术漆是属于高档艺术涂料,是不用底漆的自封闭涂料,要保证基底的致密性与结实性.批荡好腻子以后用350号砂纸打磨平整（要有较高的平整度）.   3.   接下来就可以实施艺术漆的第一道工序了,用专用艺术漆批*,一*一*在墙面上批刮类似正（长）方形的图案,每个图案之间尽量不重叠,并且每个方形的角度尽可能朝向不一样、错开.图案与图案之间最好留有半个图案大小的间隙.   4.   第一道做完以后接下来就要实施最重要的艺术漆第二道工序了,同样用艺术漆批*去补第一道施工留下来的空隙,当然,不是简单的补,而是要与第一道施工留下来的图案的边角错开.   5.   第二道工艺完成后,就得检查上面是否还有空隙未补满,是否有毛燥的地方,用500号砂纸轻轻打磨,好的艺术漆是可以打出光泽来的,接下来就就上第三道艺术漆了,按原来的方法在上面一**批刮,边批刮边抛光,这相对档次高的艺术漆而言.   6.   最后抛光:三道批刮完成以后已经形成艺术漆图案效果了,用不锈钢*调整好角度批刮抛光,直到墙面如大理石般光泽。