施工合同终止协议书范本谁有？

XXX装饰工程施工合同解除协议书 发包方: 承包方: 发包方承包方于某某年某某月某某人签订了《某某工程装饰施工合同》(合同编号:XXXXXXX，以下简称“施工合同”)，因XXXXX原因，经双方协商一致，就解除施工合同事宜，签订本协议。 第一条         双方一致同意解除施工合同，施工合同于某某年某某月某某日正式解除。 第二条         施工合同解除后，对于已经施工的工程，双方同意(描述对于已经施工的内容、工程材料、临时设施等的处理方式等内容)。 第三条         (描述工程款、已付款项等的处理方式)          第四条(描述一方对合同解除的过错，是否需要向对方进行补偿、补偿费费用是多少，如何支付等内容) 第五条         因本协议所引发的争议，双方协商解除不了的，可向某某仲裁委员会进行仲裁(或者约定有利于己方的诉讼法院) 第六条         本协议一式XX份，每方各执XX份。 发包人;          承包人: 法定代表:          法定代表人: 委托代理人:          委托代理人: 签订地点: 签订日期:某某年某月某某日

解除工程施工合同协议书 甲方： 乙方： 依照《中华*共和国合同法》，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该世纪名园1-2-702家装施工合同解除事项协商一致后，订立本协议： 一、   工程概况： 1、工程地点：   时光街与裕华路交叉口世纪名园小区1-2-702 2、工程内容：室内设计和装修施工 3、工程造价：   约二、协议内容： 1、甲乙双方均同意解除年月《世纪名园家装施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。 2、甲方支付首期款5000元，水电轻工辅料款4140.5元，两项合计9140.5元。 3、乙方应收取该项目中水电款及水电工程管理费和运营费5258.4元。 4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。 本协议书在双方签字或盖章后，立即生效。协议书一式   贰份，由甲乙双方各收执壹   份。 甲   方：   乙   方： 年   月   日   年   月   日

装修合同终止协议范文 XXX装饰工程施工合同解除协议书 发包方： 承包方： 发包方承包方于某某年某某月某某人签订了《某某工程装饰施工合同》（合同编号：XXXXXXX，以下简称“施工合同”），因XXXXX原因，经双方协商一致，就解除施工合同事宜，签订本协议。 第一条   双方一致同意解除施工合同，施工合同于某某年某某月某某日正式解除。 第二条   施工合同解除后，对于已经施工的工程，双方同意（描述对于已经施工的内容、工程材料、临时设施等的处理方式等内容）。 第三条   （描述工程款、已付款项等的处理方式）    第四条（描述一方对合同解除的过错，是否需要向对方进行补偿、补偿费费用是多少，如何支付等内容） 第五条   因本协议所引发的争议，双方协商解除不了的，可向某某仲裁委员会进行仲裁（或者约定有利于己方的诉讼法院） 第六条   本协议一式XX份，每方各执XX份。 发包人;    承包人： 法定代表：    法定代表人： 委托代理人：    委托代理人： 签订地点： 签订日期：某某年某月某某日

你好，关于终止房屋装修合同的申请（或通知，给承包商）。主要内容为：根据合同×条×款规定，对方没能遵守或完成，现依据合同×条款，我方拟单方面终止合同，特此申请（或通知）。

一、工程项目： 1．工程名称：   造工程桥面装饰工程    2．建筑（装饰）面积：   XX   ㎡，   层数：   /   层。 3．承包单位：   工程项目经理部    4．工程造价：   约900   万元。 5．工程开/竣工日期：   XX   年   10   月   1   日至   XX   年   11   月   15   日。 二、工地安全管理要求： 1．认真贯彻安全生产责任制，对职工经常进行教育，提高安全意识，真正落实到全人员、全时间、全过程、全方位的安全工作。 2．施工现场按jgj59－99安全检查标准，每周检查一次，并留有记录。 3．严格执行公司《职业健康安全管理体系》文件，按有关法律法规和所有相关方的要求，实施并保持安全管理体系的高效运行。 4．安全内业*齐全，做到有施工方案（措施）、安全交底分部位、分工种针对性强，施工人员进场要进行安全培训教育等。安全内业*按《天津市建设工程施工现场安全保证*》的各项要求进行填写、收集、整理、归档。 5．杜绝重大伤亡事故的发生；杜绝重大火灾事故的发生。 三、奖惩办法： 1．工程造价在200万元以上的，符合安全达标要求，奖励项目班子500元奖金。 2．项目班子在安全生产上做出突出成绩的另予嘉奖。 3．检查发现隐患，经提出，整改不及时，针对情节进行处罚，罚款金额50元～500元。 4．工地发生重伤、多人及恶*故，不但要受经济处罚还要追究安全第一责任人及相关人员的法律责任。 5．按照工程情况，签协议的项目经理要向公司交纳工程造价2％的风险抵押金，待工程完工后，安全管理符合要求，公司如数偿还风险抵押金。因管理不善或发生工伤事故，按情节酌情扣除部分或全部风险抵押金。 四、此协议由质量安全保障部与工程项目承包人双方签署。 五、补充协议及有关日期： 1．补充协议： ①按照集团《文明施工管理规定》的要求做好现场的消防工作，项目周查、班组日查。 ②施工现场整体布局无隐患，临建搭设无违章。 ③消防重点部位明确，严格动火管理。 ④内业*：做到施工方案有防火、防盗措施，对施工班组*作人员作业有书面交底，有自查自改记录，有应急救援预案。 2．本协议自签发日起生效，竣工结算终止。 协议签发部门：   项目经理部： 负责人：   项目经理： 协议签定日期：   年   月   日

建筑施工合同协议书范本 建房房东发包方：　　　　　　　以下简称甲方 承接方或承包方：　　　　　　　以下简称乙方 现甲方　　区　　村　　大街　　巷　　号原有ｘ层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议： 本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建 二、工程地点： 三、工程限期：从2011年　　月　　日至2011年　　月　　日止，共　　月。 四、工程议价：*币ｘ万元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。 六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在ｘ楼加建ｘ层楼房。 建房水泥采用，楼面用钢筋混凝土，室内倒ｘ条横梁，位置由房东安排。楼层高3米。采用ｘ砖，墙面扇灰二遍，贴ｘｘ砖。东面留ｘ×ｘ窗ｘ个，具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶，地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘ｘcm。 上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。 七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。 八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担有关费用；若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。 九、若遭受*干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增*程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。 十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。 十一、付款方式：完工后一周内全部付清。 十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。 十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。 甲方房东签字：　乙方承接方签字： *号码：　　　　　　　　　*号码：