哪位朋友能给一份地下车库施工合同？

甲方：   （以下简称甲方）   乙方：   （以下简称乙方）   经甲乙双方友好协商，就甲方承建的“肇源县茂兴镇中心小学教学楼”外墙保温工程施工单项承包事宜达成如下协议： 一、   工程概况 1、工程名称：   肇源县茂兴镇中心小学教学楼 2、工程地点：   肇源县茂兴镇原中心小学院内 3、承包范围及内容：   保温板粘贴、锚钉、粘网、刮胶 4、承包方式：包工。 5、质量等级：合格 二、工程量及计算方法 以双方现场核定的实际尺寸及实际发生的面积为准。即按照楼立面投影面积计算，不扣除门窗口面积，但门窗侧榜及装饰线条亦不增加面积。 三、价格 1、单价：   2 2、此单价价格为固定价格，不随市场价格及*、地方经济政策变化等因素的影响而调整。 3、工程总价款以双方最终核算的实际发生面积计算为准。 四、付款方式 乙方在开工前2万圆，余款待工程完工验收合格后一次性结清。 五、工期 计划开竣工日期： 六、其他 协议签订后在甲方、监理协调及管理下施工，乙方必须积极主动配合甲方并就安装部位、顺序等在甲方代表和监理工程师的协调下进行磋商，保证与土建装饰工程同时安全流水施工。如乙方在施工安全上因违规*作而出现安全事故其责任由乙方自行承担，甲方概不负责。 七、质量标准及验收 八、双方责任与义务 1、甲方提供有关的建安工程设计图纸，乙方按有关的*现行标准及甲方要求进行施工。 2、甲方为乙方协调解决施工用水、电及材料堆放场地，主动协调解决乙方与土建总包方之间的各种关系，为乙方施工提供便利条件。 3、甲方按*标准规定监督检查工程质量，对不符合规定和约定的，甲方有权要求乙方施工人员在合理期限内无偿修理或返工；因甲方原因造成的不具备施工条件，乙方可顺延工期。 4、乙方严格按照设计图进行施工，不得擅自变更，如若变更应提前通知甲方。待甲方同意后方可施工。 5、乙方必须按合同约定的工期按时安装完毕。 6、乙方与工程施工总包方积极主动配合，服从其现场管理并协调好双方关系。 7、乙方对半成品、成品具有保护义务并采取一定措施，甲方积极协助。 九、保修及服务承诺 1、保修一年（从单位工程验收合格之日算起），保修期内出现产品质量问题保修、保换、服务随叫随到、不收取任何费用。一年后终身有偿服务。 十、违约责任 1、   甲方的违约责任 2、   甲方应保证原材料的供给能够满足乙方的施工进 度，如发生停工待料现象工期顺延并给予乙方窝工损失费（具体数额双方磋商）。 3、   乙方的违约责任 （1）如甲方发现乙方产品在施工质量及安全方面有不符合甲乙双方约定要求的情形，乙方无条件返工处理，并向甲方支付合同价款5%的违约金。 （2）如乙方不能在合同约定的期限内并在保证质量的情况下施工完毕,每迟一日向甲方支付*币贰仟元违约金。 十一、安全生产和文明施工 乙方在现场施工中必须遵守*、地方有关安全生产和文明施工的规定及土建工程施工方安全生产和文明施工管理制度，确保安全生产和文明施工。因违反安全生产或文明施工规定、制度导致安全事故发生或受到相应处罚的，后果由乙方自负，甲方不承担任何责任。 十二、争议解决方式 本合同执行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商无效的，可依法向合同签订地*法院提起诉讼；在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同应继续履行。 十三、其他 本合同一式六份，甲方四份乙方二份，经甲乙双方签字盖章后生效。本合同附件与合同具有同等法律效力。 甲方（章）：   乙方（章）： 法定代表人：   法定代表人： 委托代理人：   委托代理人： 单位地址：   单位地址： 电   话：   电   话： 合同签订地点： 年   月   日